本人按簽訂的合同約定付款方式：給付裝修公司法人代表華滕裝修工程款共計63000元(人民幣)，僅留10%合同尾款末付。在合同執(zhí)行過程中，裝修公司未能充分利用本人提供的各種便利如期履行好合同義務。在施工過程中，不按行業(yè)標準盡職責、按部就班地去施工，卻反而在每一步驟中,都留有首尾在那，施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾隨意堆放、不及時清掃，即使催促一個多月也沒有安排工人清理(有微信截圖記錄)；更對本人提出的合理整改措施置若罔聞、自以為是，也沒有做到如裝修公司法人代表華滕所標示的“精益求精”。裝修在合同執(zhí)行期內(nèi)，裝修工程曾多次無故停工，自4月20日施工開始共計122天的合同施工期內(nèi)，有多達58天完全停工，接近整個合同工期的一半。水電工程由于做做停停，整整做了5個月，直至09月16日仍未完工；再比如6月22日開始的木工工程，由于不定期無故停工(甚至在7月14日連續(xù)停工兩個星期至28日)，直至09月16日仍未完工。泥瓦工的進度更是嚴重拖延，三樓露臺施工由于沒有及時做防水處理，導致梅雨季時室內(nèi)多處大量積水并造成吊頂大面積發(fā)霉、水泥和粘合劑等材料變質(zhì)損毀(見附件中的圖)。直至今日裝修工程仍有大量工程沒有完工，見附件表格合同附件標紅的未完施工項。總的來說，裝修公司在合同執(zhí)行力、施工工人和時間安排、步驟銜接完成度、現(xiàn)場施工監(jiān)管、材料使用和保護等，都存在問題。更匪夷所思的是，該公司負責人竟讓油漆工做瓦工的防水活，導致整個建筑存在比較大的漏水隱患。
當合同逾期開始后，裝修公司法人代表華滕仍然無視本人已支付了90%工程款的情況下，消極怠工，并無視本人所指出的施工問題，還繼續(xù)與合同期那樣，以各種借口推脫責任，拒不整改，再次停工。時至今日，裝修工程進度嚴重滯后(工期未過半)、仍有大量工程未完成，并造成逾期不能按合約交付房子的既定事實。同時裝修公司法人代表華滕口頭承諾歸還、但卻多次以“過幾天”、“暫時沒錢”等理由拒絕歸還原告家人支付給其的材料費3117元。9月16日在裝修公司無法履行裝修合同的情況下，本人要求歸還本屬于原告的小區(qū)大門鑰匙，遭裝修公司法人華滕拒絕并無視公檢法的權(quán)威，威脅原告說“你現(xiàn)在就可以去報警啊”。
至此我已完全沒有耐心，也不再相信該公司法人代表的任何話，只能找平臺尋求幫助，訴求如下：
1. 要求裝修公司履行合同，按照合同內(nèi)容盡快完成施工
2. 如不能完成合同，則按照合同進行退款及賠償；必要時進行法律訴訟
3. 將該公司及公司負責人列入失信名單，不能再坑害他人
歡迎來到上海裝潢網(wǎng)
